SETTORE PROVVEDITORATO E SERVIZI TECNICI
UFFICIO GARE ED ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
FORNITURA DI STAMPATI E CARTA PER
FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA.
C A
P I T O L A T O S P E C I A
L E D’ A P P A L T O
Reggio Cal., lì 30 Gennaio 2001
Redattore
Il (Geom. G. Caridi)
A R
T . 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di stampati e carta per
fotocpiatrici per gli Uffici del Consiglio Regionale della
Calabria.
A R
T . 2
AMMONTARE DEL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura, ammonta a complessive
L. 166.630.000 (diconsi lire
centosessataseimilioniseicentotrentamila)) - €. 86.057,22 – IVA esclusa.
A R
T. 3
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto della fornitura
in oggetto avrà la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile per una sola
volta per lo stesso periodo (anni 1)e per importo comunque inferiore a
quello contrattuale, nei
modi e termini previsti dalla normativa in vigore e sarà decorrente dalla data della
lettera d’ordine da parte del
Provveditore che rappresenta la Committenza.
Le
quantità riportate per ogni singolo articolo nel presente Capitolato sono
puramente indicativi e possono variare in aumento o diminuzione entro i limiti
del 20% pur rimanendo
immutato l’importo
contrattuale.
Ai sensi dell’art.
33 della legge n. 41/1986 i prezzi per l’intera durata dell’appalto rimarranno
invariati, intendendo escludere ogni revisione di prezzi.
In
caso di eventuali variazioni (aumenti o diminuzioni) entro il 20% dell’importo
contrattuale, si applicheranno gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti
dal contratto principale.
Qualora nel
corso del rapporto contrattuale
l’Amministrazione ha la necessità
di richiedere
articoli non previsti
nella fornitura in oggetto, si potrà
procedere entro i
limiti del 20% (+)
dell’importo contrattuale, previo concordamento di nuovi prezzi unitari tra le parti contraenti
La
pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo per la fornitura richiesta, resta fissata in L. 200.000 - Euro
103,30 oltre le spese di assistenza resasi necessarie.
ART. 4
DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA
La
fornitura comprensiva dell’onere del trasporto nei locali della nostra sede di Via Cardinale
Portanova che saranno
indicati dalla Committenza
da effettuarsi nei modi e termini previsti dal successivo art. 8, riguarda i seguenti articoli con le relative quantità:
|
DESCRIZIONE |
QUANTITA’ |
|
|
|
|
Busta intestata bianca per lettera gr. 80 f.to cm 12 x 18
|
n. 30.000 |
|
|
|
|
Busta intestata conqueror f.to cm 12 x 18
|
Pz. 6.000
|
|
|
|
|
Busta intestata bianca tipo monique by Oigna f.to cm 18 x 24
|
n. 3.000
|
|
|
|
|
Busta intestata bianca a sacchetto chiusura stripp
gr. 100 f.to cm. 19 x 26
|
n. 48.000
|
|
|
|
|
Busta intesta bianca
a sacchetto chiusura stripp gr. 100
f.to Cm.
36 x 26 |
n. 40.000 |
|
|
|
|
Busta intestata bianca a sacchetto chiusura stripp
gr. 100 f.to cm.
39,3 x 30 |
n. 10.000 |
|
|
|
|
Busta intestata
bianca gr. 80 f.to
cm. 11 x 23 |
n. 9.000 |
|
|
|
|
Busta intestata tipo conqueror chiusura stripp f.to
cm. 11 x 22 |
n. 8.000 |
|
|
|
|
Busta intestata gialla a sacchetto chiusura a stripp f.to
cm
37 x 26 x 4 |
n. 500 |
|
|
|
|
Busta intestata
gialla a sacchetto
imbottita chiusura stripp
f.to 34 x 24
|
n. 500 |
|
|
|
|
Foglio carta intestato tipo conqueror f.to. cm. 21 x 29,7
|
n. 10.000 |
|
|
|
|
Foglio carta intestato usomano bianco gr. 80 -
f.to cm. 21 x
29,7 |
n. 90.000 |
|
|
|
|
Foglio carta
intestato usomano bianco
gr. 80 - f.to.
cm.
16 x 22 |
n. 15.000 |
|
|
|
|
Foglio carta intestato usomano a righe gr. 80 -
f.to
cm. 21 x 29,7 |
n. 2000 |
|
Blocco da 50 fogli
carta intestata usomano bianco gr. 80 - f.to
cm. 21 x 29,7 |
n. 700 |
|
|
|
|
Blocco da 50 fogli carta intestata usomano - gr. 80 - f.to
cm. 15,9 x 22 |
n. 1.500 |
|
|
|
|
Blocco da 50 fogli
carta intestata usomano a righe gr. 80 - f.to cm. 21 x 29,7
|
n. 2.000 |
|
|
|
|
cartoncino conqueror f.to cm. 11 x 16,5
|
n. 8.000 |
|
|
|
|
Foglio carta usomano color corallo gr. 140 - 150 -
f.to
cm. 21 x 29,7 |
n. 5.000 |
|
|
|
|
Foglio carta usomano color bianco gr. 140 -150 f.to cm.
21 x 29,7 |
n. 2.000 |
|
|
|
|
Foglio carta usomano color azzurro gr. 140 - 150 f.to
cm. 21 x 29,7
|
n. 1.500 |
|
|
|
|
Sottofascicolo
bianco intestato cordonato carta usomano stampa 1ª pagina -
gr.180 f.to 24 x 34 (chiuso) |
n. 13.500 |
|
Cartellina azzurra intestata cordonata stampa
1ª pagina
gr. 285 - f.to cm. 24 x 34 (chiuso)
|
n. 15.300 |
|
Cartellina azzurra intestata con lembi stampa
1ª pagina
gr. 285 cm. 24 x 34 |
n. 10.000 |
|
cartoncino bianco gr. 250 - f.to cm. 7,5 x 12,5 con foro centrale
parte superiore diam. mm 9 |
n. 20.000 |
|
|
|
|
Risma carta per fotocopie gr. 80/mq - f.to A4
|
n. 6000 |
|
|
|
|
Risma carta per fotocopie gr.80/mq - f.to A3
|
n. 2.600
|
A R
T. 5
QUALITA’ DEI MATERIALI
Il
materiale richiesto deve corrispondere alle caratteristiche richieste come
descritto nel precedente art. 4 e
per quanto non specificato si fa pieno rinvio al Capitolato
Tecnico dei prodotti
cartacei dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tutti gli stampati (fogli, buste, ecc)
devono essere intestati secondo le indicazioni dettate dall’Ufficio
Committente e comunque la stampa deve contenere il Logo del Consiglio
Regionale stampato ad un solo colore ad eccezione di quello stampato su carta
conqueror dove dovrà essere riprodotto
nei suoi colori originali.
Il
materiale deve essere
di ottima qualità, integro, privo
di macchie e di qualsiasi
imperfezione o difetto,
con l’obbligo per la ditta
di sottoporlo
all’accettazione dell’Ufficio Committente, il quale può rifiutarli, ove
li trovasse difettosi, imperfetti o non rispondenti ai requisiti
richiesti.
A R
T. 6
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’
DELL’APPALTO
In
aggiunta alle disposizioni contenute nel Capitolato Generale sopracitato,
resta convenuto che l’accollo dell’appalto da parte dell’impresa
aggiudicataria è subordinata all’accettazione della dichiarazione qui di
seguito trascritta, che farà parte integrante del contratto; “ la ditta potendo disporre della
merce, mezzi e mano d’opera e di
quant’altro occorra per la fornitura richiesta, riconoscendo remunerativi i
prezzi d’appalto, rinunzia nel modo più completo ad ogni pretesa di indennità
o compenso non previsto nel contratto.
Dichiara di avere piena e completa conoscenza dell’ubicazione in
cui si trovano i locali cui si riferisce l’appalto, di essersi assicurata la
fornitura di tutti i materiali che potranno occorrere e di trovarsi in grado
di effettuare la fornitura di che trattasi”.
A R
T. 7
CAUZIONE PROVVISORIA E
DEFINITIVA
La
cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base d’appalto, resta stabilita in lire L.
3.332.600 - €. 1721,15 che sarà
prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia, ai non
aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.
La
cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo netto contrattuale, potrà essere
costituita dalla ditta nei
seguenti modi:
a)
ai
sensi dell’art. 54 del Regolamento 23.02.1924, n. 827, ossia in denaro contanti
(numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, in
beni stabili di prima iscrizione ipotecaria;
b)
fidejussione
bancaria;
c)
polizza fidejussoria,
rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio
del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero
dell’Industria e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art.1 Legge
10.06.1982, n. 348). La cauzione definitiva sarà da fornirsi entro il termine ultimo di giorni 10. Essa rimarrà
vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dell’ultima fattura, e,
comunque non prima che siano state definite le ragioni di debito e credito ed
ogni altra eventuale pendenza.
A R
T. 8
SPESE ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA E DELLA
AMMINISTRAZIONE
Sono a carico dell’impresa tutte le spese di contratto, quelle
di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di
contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
Si
intendono inoltre a carico dell’Appaltatore l’Assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, ed in genere tutti gli oneri assistenziali e
di soccorso agli operai in caso di malattia.
Sono altresì a carico dell’impresa tutti gli altri adempimenti
assicurativi.
Ai
fini fiscali saranno osservate le norme di cui ai decreti del P.R. 20.10.1972
n. 633 e 26.10.1972 n. 654 concernenti l’istituzione dell’I.V.A.
e la disciplina dell’imposta di registro.
A R
T. 9
LETTERA D’ORDINE
L’esecuzione della
fornitura potrà essere frazionata
in massimo 6 fasi, possibilmente con cadenze bimestrali, e sarà disposta dal Provveditore che
rappresenta la Committenza con apposita lettera d’ordine, e la
ditta dovrà provvedervi entro i successivi 20 giorni dalla ricezione della predetta disposizione.
In
caso di ritardi o inadempienze si applicano le penali previste dal presente
Capitolato.
A R T. 10
PAGAMENTI
Il
pagamento sarà effettuato
entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al materiale consegnato ed
accettato dall’Amministrazione,
vistata dal Responsabile
dell’Ufficio Gare ed Acquisizione Beni e Servizi e liquidata dal
Provveditore.
A R
T. 11
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
La
ditta ha l’obbligo di provvedere direttamente e
personalmente alla fornitura
di stampati e carta per
fotocopiatrici. Potrà designare
un suo rappresentante di provata
capacità tecnica.
A R
T. 12
DIVIETO DI CESSIONE O SUB APPALTO DEI LAVORI
E’
fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o sub appaltare tutta o in parte la
fornitura assunta sotto pena della immediata rescissione del contratto e
risarcimento dei danni a norma di legge.
A R
T. 13
DOMICILIO DELL’ APPALTATORE
Per
tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel
comune ove hanno sedi i locali oggetto del presente appalto.
A R
T. 14
CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
In caso di
inosservanza delle norme previste nel presente Capitolato, il Consiglio
Regionale dopo aver invitato la ditta ad adempiere agli obblighi contrattuali,
nel termine perentorio di 24 ore, provvederà agli adempimenti a mezzo di altra
ditta, rimborsandosi delle spese sostenute e del maggiore prezzo pagato,
rispetto alle condizioni di aggiudicazione, in occasione del pagamento che
dovrà essere fatto alla ditta aggiudicataria, fatto salvo ogni altro diritto per ulteriori danni
eventuali.
In
caso di recidiva o per qualunque altra inadempienza agli obblighi assunti
dalla ditta aggiudicataria, il Consiglio Regionale si riserva la facoltà dopo
due contestazioni scritte, di rescindere il contratto in corso (art. 1453
C.C.), salvo il risarcimento del
danno da parte della ditta aggiudicataria inadempiente.
Tutte le controversie che non possono venire risolte in via
amichevole o arbitrale verranno deferite al Foro competente per
territorio.
A R
T. 15
SPESE
CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico
dell’impresa appaltatrice.
A R
T. 16
AFFIDAMENTO E GARA
E’
facoltà dell’Amministrazione sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi
momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
<
Reggio Cal., lì 30 Gennaio 2001